Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на услуги по ремонту здания образец

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Эксперт-Ремонт

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст. Основными характеристиками публичного договора являются:.

То есть если вы обращаетесь в фирму специализирующуюся на ремонте квартир с просьбой заключить с вами контракт на ремонт вашей квартиры, то подрядчик не имеет права отказывать вам в его заключении. До заключения договора подрядчик обязан по требованию заказчика предоставить исчерпывающую информацию по услугам, которые он предоставляет. Информация в обязательном порядке должна включать в себя:.

Подрядчик несёт ответственность за предоставление заказчику неполной или недостоверной информации, а также за те недостатки, которые возникли в связи с тем, что заказчик был лишён необходимой ему информации, либо введён в заблуждение полученной от подрядчика информацией.

Если вина подрядчика будет доказана, то заказчик имеет полное право требовать расторжения договора в одностороннем порядке и возмещения всех убытков понесённых по вине подрядчика.

Кроме того, в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств по договору к нему могут быть применены правила ст. Обязанности заказчика не предусмотрены гражданским кодексом РФ, но могут быть закреплены в договоре, что делает их обязательными для исполнения.

Как правило, это требования о сохранности его имущества и своевременном предоставлении необходимых строительных и отделочных материалов, а также своевременного приёма выполненных работ. В таком случае доставка материалов и их хранение остаётся полностью на совести подрядчика. Если материалы на ремонт предоставляются самим заказчиком, то согласно ст.

Приём выполненных работ может быть осуществлён по акту. Если обнаруженные дефекты окажутся существенными, то подрядчик должен безвозмездно устранить их, с использованием своих материалов. Если это требование не будет выполнено, то заказчик имеет право на возмещение убытков, либо частичный возврат произведённой им оплаты работ.

Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется исполнителем за свой счёт. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ: отключение стояков, в т. Обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ мебель, предметы быта , предохранять имущество от загрязнения строительными материалами. Принимать выполненные работы и или их часть, — не позднее следующего дня после их фактического завершения, подписать Акт сдачи-приёмки работ. В случае предоставления Заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать данный вид работ.

Страховать в организации, имеющей на то разрешение, риски, связанные с выполнением ремонтных работ. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от договора, уплатив Исполнителю вознаграждение за выполненную часть работ и возместив ему убытки, причинённые расторжением договора, размер которых определен в п.

Исполнитель несёт материальную ответственность за испорченный материал Заказчика в пределах его стоимости. В случае повреждения коммуникаций и оборудования Заказчика по вине Исполнителя, последний восстанавливает утраченное за свой счёт. Исполнитель не несёт материальную ответственность в случае обстоятельств форс-мажора обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, действий третьих лиц, изменения законодательств, социально-экономических и политических условий и т.

Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание при неправильной эксплуатации помещений Заказчиком и или третьими лицами. Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание работ, выполненных по технологии, предложенной Заказчиком, а также не принимаются претензии по качеству данных работ. Данные выплаты производятся Заказчиком не позднее третьего дня после расторжения договора.

Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ. Окончательный платёж производится Заказчиком не позднее второго календарного дня после подписания конечного Акта о приёме работ. В случае, если дополнительные работы необходимы в процессе производимых работ, но не учтены в смете по причине невозможности их заведомого определения, они дополнительные работы также подлежат оплате Заказчиком.

Смета на дополнительные работы утверждается сторонами до их выполнения. Договор может быть расторгнут сторонами досрочно по обоюдному согласию Исполнителя и Заказчика либо в соответствии с п. При досрочном расторжении договора по совместному решению сторон, произведённые работы сдаются Заказчику, который уплачивает стоимость выполненных работ в объёме, определяемом сторонами совместно, руководствуясь утверждёнными сметами.

Разногласия по договору решаются сторонами путём проведения переговоров, а в случае не достижения компромисса, — по соответствующему законодательству РФ. Акты сдачи-приёма работ, сметы, протоколы разногласий, прочие приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в юридическую силу с даты его подписания до полного выполнения обязательств сторонами.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Пункт договора 4. Почему не прописаны штрафные санкции исполнителю? Хороший договор, но не хватает штрафных санкций к исполнителю за некачественно выполненную работу. Со строителями это сплошь и рядом. Хорошо структурирован, очень полезно, спасибо. Можно дополнить допсоглашениями с этапами, включив в них объем работ, сроки, требования к качеству, лучше в форме чек-листов.

Если есть ответственность сторон, то зачем выделять отдельно "Ответственность Заказчика"? Дебильный договор. Его кредо: сделать легко и быстро. Замутить любовь с хозяйкой в постели, набраться положительный впечатлений, покушать, отдохнуть. Договор дрянь, состоящий из возвышенных эпитетов: арбитражный суд, конфликт интересов, юридические адреса швейцарских счетов. Автор этого опуса - полный мудак.

В жизни вне государства ты нанимаешь людей, которых видишь первый раз это один, два, три прохиндея , который начинают сразу критиковать правильно прежнее, а себя расхваливать.

Пару-три дня для рекламы они что-то делают. В общем пиарят себя. А потом это - пьянь и дрянь. Потом ваша стройка века пойдет наперекосяк.

Вы закаиватесь, что это вы их привели. Жена вас обвиняет что вы были дураком и дураком остались. Так как вы бесхарактерны, вы добрый. Они могут вам насрать под ковры, украсть серебро, зарядное, оставить мусор, отомстят- уйдут - все отвалится. Они периодически исчезают на несколько дней, или на пару недель.. Кто писал эту форму договора тот плавал в засранном социалистическом тумане безответсвенности начальников. Когда главное было написать бумага, а что потом- дело второстепенное.

Страна была наполнена академиками и профессорами, а проектировалось хреново и строилось еще хуже. Зато дебильная пропаганда поливала грязью другие страны. Чем больше вы будете рабов кормить, лебезить перед ними, тем больше ваш поезд отношений будет углублятьса в темный туннель криминала. Вы нанимаете рабов, а с рабы должны работать. Ваши отношения должны быть жестники. Не выполнили стандарт, не качественно - гуляйте Все равно они вас обмануть, так как уйти без этого не могут.

Вы нанимаете рабов, а рабы должны работать. Нанять, построить это значит сделать качественно, т. Доказывать должны рабы, а не вы. Договор должен быть краткий, как выстрел.

Построить по проекту, тип качества, срок, смета. Ты, раб своего недоразвитого мозга. Подрядчик оказывает тебе услугу а ты за неё платишь. И подрядчик в праве послать тебя куда подальше, с твоим недоразвитым интеллектом если, у тебя смелости хватит сказать что он раб.

А может и вточить так, что у тебя голова встанет на своё законное место, то есть вместо пятой точки. И окажется прав даже в суде!!!! Договор хороший, но если его использовать ИП-физ. Был похожий пункт в договоре который я использовала ИП , роспотребнадзор вынесли штраф, ущемление прав потребителей. Малярными работами занимаюсь редко,у меня другая основная работа.

И я не ИП и потому меня нет ни печати ни кассы. ИП открывать и смысла нет. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей.

Договор подряда на ремонт здания (капитальный или текущий): образец

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Описание документа. Образец договора на ремонт здания часто используется, когда назрела необходимость проведения ремонта здания, в том числе капитального.

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами из своих материалов комплекс работ по ремонту отмосток жилого дома Заказчика далее — Работы , расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ. Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать прилагаемому Техническому заданию, составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по настоящему договору в установленный договором срок. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

Ниже представлен пример типового договора на ремонт квартиры. При желании заказчика, все пункты данного договора подлежат обсуждению и изменению до его заключения. Загрузить договор на ремонт квартиры Microsoft Word DOC Adobe Reader PDF В приложениях к договору прилагается смета на работы с указанием их перечня, цен и стоимости, а также перечень черновых материалов, необходимых для их выполнения и детальный план-график. С образцом договора на разработку дизайн-проекта интерьера можно ознакомиться на нашем сайте. Остались вопросы? Хотите сделать заказ? Ваше сообщение успешно отправлено! Наши менеджеры обработают Ваше письмо и свяжутся с Вами в самое ближайшее время. Москва, ул.

Договор на ремонтно-строительные работы

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст.

Составлять соглашение на предоставление ремонтных услуг необходимо обязательно в двух экземплярах. Они являются полностью идентичными и после составления распределяются соответственно среди участников.

.

Договор оказания услуг по ремонту помещения

.

.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

.

Договор. Наша компания работает с клиентами только по договору. Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ - это основной юридический.

.

Образец договора подряда на ремонт отмосток жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

.

Договор на выполнение ремонта квартиры

.

.

.

.

.

Комментариев: 4
  1. quelinfastprob

    Уважаемый Антон, экономика, в особенности российская явно не ваш конек. Вы прекрасно рассказываете о праве, но вот ваша версия взгляда на экономику (в т.ч. на пенсионную систему не выглядит обоснованно убедительной.

  2. yzpesur

    Научись Р выговаривать тогда буду тебя слушать

  3. ronrecengi

    Вы не с того начали.короч

  4. Спиридон

    И в чём проблема ? это нормально в странах ЕС, но не нормально когда остановивший тебя пидеромусор начинает придумывать поводы для взяток

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.